「案例一练」二建建筑、机电、市政三大实务案例分析⑤

2022-05-25 13:56:00
粤建
网络
1724
摘要:2022年二建考试临近,现阶段正是考前冲刺备考的关键期,俗话说 “得实务者得二建”,二建实务科目的考试难度系数较高,成为不少二建考生的“噩梦”,但破实务案例也不难,关键在于练习。一起刷实务案例题,将熟记的考点,结合案例背景,按照题目要求,准确的写出答案,一起突破72分及格线吧!
      2022年 二级建造师考试临近,现阶段正是考前冲刺备考的关键期,俗话说 “得实务者得 二建”,二建实务科目的考试难度系数较高,成为不少二建考生的“噩梦”,但破实务案例也不难,关键在于练习。 一起刷实务案例题,将熟记的考点,结合案例背景,按照题目要求,准确的写出答案,一起突破72分及格线吧!
二建建筑、机电、市政三大实务案例分析
建筑实务
      背景资料:
      某工程项目业主通过工程量清单招标确定某承包商为中标人,双方通过协商,对工程合同协议书、以及专用合同条款、通用合同条款修改意见达成一致,签订了施工合同。确认包括投标函、中标通知书等合同文件按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2017—0201)规定的优先顺序进行解释。
      施工合同中包含以下工程价款主要内容:
      ⑴工程中标价为5800万元,暂列金额为580万元,主要材料所占比重为60%;
      ⑵工程预付款为工程造价的20%;
      ⑶工程进度款逐月计算;
      ⑷工程质量保修金3%,在每月工程进度款中扣除,质保期满后返还。
      工程1~5月份完成产值如表。

月份

1

2

3

4

5

完成产值 (万元 )

180

500

750

1000

1400

       建设单位对一关键线路上的工序内容提出修改,由设计单位发出设计变更通知,为此造成工程停工10天。施工单位对此提出索赔事项如下:
      ⑴按当地造价部门发布的工资标准计算停窝工人工费8.5万元;
      ⑵塔吊等机械停窝工台班费5.1万元;
      ⑶索赔工期10天。
      问题:
      1、指出合同签订中的不妥之处,写出资料中5个合同文件解释的优先顺序。
      【参考答案】:
      ⑴不妥之处:甲乙双方通过协商修改了合同协议书、专用条款、通用条款,签订了施工合同。
      正确做法:保持待签合同与招标文件、投标文件的一致性。相关法规规定了合同、招标文件、投标文件的一致性,符合法律法规的相关规定,否则合同无效且将被责令改正。这种一致性要求包含了合同内容、承包范围、工期、造价、计价方式、质量要求等实质性内容。
      ⑵五个文件的解释顺序为(递减):合同协议书、中标通知书、投标函、专用合同条款、通用合同条款。
      2、清单计价的特点有哪些?暂列金额用于哪些地方?
      【参考答案】:
      ⑴清单计价的特点:①强制性;②统一性;③完整性;④规范性;⑤竞争性;⑥法定性。
      ⑵暂列金额是指建设单位在工程量清单中暂定并包括在工程合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购,施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。
      3、计算工程的预付款、起扣点是多少?分别计算3、4、5月份应付进度款、累计支付进度款是多少?(计算到小数点后两位,单位:万元)
      【参考答案】:
      ⑴预付款为:(5800-580)×20%=1044.00(万元)。
      起扣点为:(5800-580)-1044/60%=3480.00(万元)。
      ⑵3月份支付的工程款750×97%=727.50(万元)。
      4月份应当支付的工程款1000×97%=970.00(万元)。
      5月份累计完成工程的工程款为:180+500+750+1000+1400=3830(万元)>起扣点3480(万元)。
      因此5月不仅仅扣除质保金,还应当扣回预付款。则5月份应当支付的工程款为:1400-1 400×3%-(3830-3480)×60%=1400-42-210=1148.00(万元)。
      3月份累计支付进度款:(180+500+750)×97%=1387.10(万元)。
      4月份累计支付进度款:1387.10+970.00=2357.10(万元)。
      5月份累计支付进度款:2357.10+1148.00=3505.10(万元)。
      4、施工单位的索赔事项是否成立?并说明理由。
      【参考答案】:
      ⑴索赔成立,理由:建设单位提出修改,属于建设单位责任,由此产生的人员窝工费用可以索赔;
      ⑵索赔成立,理由:建设单位提出修改,属于建设单位责任,由此产生的机械停窝工费用可以索赔;
      ⑶索赔成立,理由:建设单位提出修改,属于建设单位责任,并且该工作在关键线路上,所以工期可以索赔。

机电实务
      背景资料:
      A设计院总承包220万t/年柴油加氢装置工程,经建设单位同意A公司将新氢压缩厂房内设备安装分包给具有相应施工资质的B公司完成。工程内容包括:往复式压缩机组(1030-K101A/B)安装、工艺管道及车向25/5t桥式起重机安装。压缩厂房设计紧凑压缩气经缓冲后送至工艺装置,厂房内工艺管道长度180m。
压缩机组参数表(部分)

压缩介质

氢气 /甲烷

排气量

37.13m 3/min

吸气压力

2.3/5.192MPa

排气压力

5.192/10.9MPa

吸气温度

40/40° C

排气温度

123/116° C

主机重

65t

电机重

53t

最大检修部件重

16.1t(一级气缸 )

       B公司进场后根据工程内容组建了符合管理要求的项目团队。在技术准备中完成了施工组织设计及各项施工方案的编制工作,并对项目中涉及的特种设备进行了识别。
      根据设备到货计划,B公司计划在厂房屋面封闭前,用300t汽车吊配合75t汽车吊将桥式起重机大梁、压缩机主机和电机等大件设备部件釆用“空投”方式就位,待厂房封闭后再行安装。
      压缩机主机、中体地脚螺栓为盾式地脚螺栓,基础施工时已经预埋;气缸及辅机的地脚螺栓釆用预留孔形式。在设备基础验收后、设备就位前施工人员进行认真检查并确认:设备经开箱检查验收合格;设备基础验收合格,强度满足安装要求;设备底面清理干净;二次灌浆部位基础表面清理干净且已凿成麻面;混凝土表面浮浆已清除,垫铁和地脚螺栓按技术要求并放置。
      桥式起重机到货后,按计划及时进行了就位安装,压缩机不能按计划进场。项目部就压缩机进场时间与建设单位沟通时被告知:由于压缩机制造的原因,设备进场时间比原计划进场时间晚3个月,厂房屋面在1个月后封闭。要求B公司修改压缩机吊装方案。项目部将压缩设备运输方法修改为:利用倒链、拖排、滚杠进行设备的水平运输,再用自制门架配合卷扬机、滑轮组进行设备的垂直运输,并重新编制了压缩机运输方案。
      车间桥式起重机在安装前按规定进行了施工告知,安装完成按《起重设备安装工程施工及验收规范》GB50278进行自检及试运行合格后,经建设、总承包和监理单位验收合格且施工资料完整。在使用桥式起重机进行压缩机缓冲器吊装就位时,被市场监督管理部门现场巡视的特种设备安全监督执法人员叫停,经整改符合要求。
      问题:
      1、基础施工时预埋的压缩机主机地脚螺栓可能存在的质量问题有哪些?辅机的地脚螺栓预留孔验收检查包括哪些内容?
      【参考答案】:
      (1)基础施工时预埋的压缩机主机地脚螺栓可能存在的质量问题有:预埋位置超差、地脚螺栓标高超差。
      (2)辅机的地脚螺栓预留孔验收检查内容有:预留地脚螺栓孔深度是否超差,预留孔内是否有杂物(泥土、积水)。
      2、B公司项目部设置专职安全员人员数量的依据是什么?哪个方案需要组织专家论证?专家论证由谁来组织?
      【参考答案】:
      B公司项目部设置专职安全员人员数量的依据是:要根据项目作业人数来配备专职安全员。
      压缩机运输方案中的设备吊装是采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程,属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,需要组织专家论证。专家论证应由总承包方A公司组织。
      3、由于设备进场时间滞后,B公司应向哪个单位提出索赔?B公司提交的索赔文件中除索赔申请表、批复的索赔意向书外,还应包括哪些文件?
      【参考答案】:
      ⑴B公司应向A公司提出工期延期索赔。
      ⑵B公司提交的索赔文件中还应包括:索赔文件编制说明书、索赔的证明材料及详细计算资料。
      4、在用桥式起重机吊装就位时被市场监督管理部门执法人员叫停的原因是什么?应该怎样整改?
      【参考答案】:在用桥式起重机吊装就位时被市场监督管理部门执法人员叫停的原因:起重机安装后未进行监督检验就投入使用。
       整改:施工单位立即约请有资质的特种设备监督检验机构对桥式起重机进行监督检验,出具监督检验合格报告,由建设单位(在当地特种设备监督管理部门)办理使用登记后方可使用。

市政实务
      背景资料:
      某市二环东路道路建设工程西起G203国道,东至广州路东100m,全长1500m。主要包括新建主干路、高架桥、雨污水系统、电力沟、路灯及给水、燃气、热力管线等市政配套设施。甲施工单位中标主干道道路工程,其路面结构为4cmSMA沥青混凝土上面层,5cm中粒式沥青混凝土中面层,7cm粗粒式沥青混凝土下面层,34cm水泥稳定碎石基层以及18cm二灰稳定碎石基层,路面结构剖面图如图1-2所示。
二级建造师建筑、机电、市政三大实务案例分析
      高架桥以及路面下的各种管线,由建设方直接委托专业公司承建。项目部进场之后,立即调查现场实际施工条件,由项目总工程师组织编制施工组织设计,并报甲施工单位技术部门批准后开始施工。施工过程中发生了如下事件:
      事件一:路基范围内有一处已征收的农田,需填土约3m,有一处横坡坡度为1:4。甲施工单位将农田原有农作物清理后,在挖方段取土,一次性填筑并碾压成型,监理工程师发现后责令甲施工单位返工处理。
      事件二:水泥稳定碎石基层分两层施工,每层摊铺17cm,在第二层水泥稳定碎石碾压成型后,需要经过B和C工序施工,才可摊铺粗粒式沥青混凝土下面层。
      事件三:沥青路面下面层和中面层分段施工,并细化横缝处理等技术措施,上面层采用多台摊铺机呈梯队方式,全幅摊铺。SMA沥青混凝土上面层施工完成后,通过钻芯法测得沥青路面压实度为95%。
      问题:
      1、施工组织设计的编制和审批是否合理?如不合理请写出正确做法。
      【参考答案】:
      ⑴施工组织设计由项目总工程师组织编制不合理
      正确做法:应由 项目负责人组织编制。
      ⑵施工组织设计由施工单位技术部门批准后实施不合理
      正确做法:施工组织设计应经总承包单位技术负责人审批并加盖企业公章。
      2、指出事件一的不妥之处,并写出正确做法。
      【参考答案】:
      不妥之处一:横坡坡度为1:4,未经处理即进行路基填筑不妥
      正确做法:原地面坡度陡于1:5,应修成台阶形式,每级台阶宽度不得小于1.0m,台阶顶面应向内倾斜。
      不妥之处二:在挖方段取土,一次性填筑并碾压成型不妥
      正确做法:回填土材料应经检验合格,回填应从最低处起分层填筑,逐层压实。
      3、写出事件二中B、C的名称。
      【参考答案】:B为养护,C为透层油施工
       4、如何对二灰稳定碎石基层进行养护?
      【参考答案】:混合料的养护采用湿养,始终保持表面潮湿,也可采用沥青乳液和沥青下封层进行养护,养护期不少于7d。
      5、沥青路面压实度还有什么测定方法?判断沥青路面压实度是否合格?
      【参考答案】:还可采用核子密度仪检测;压实度不合格,因为本工程为主干路,沥青路面压实度至少达到96%。

      相关推荐: 「案例一练」二建建筑、机电、市政三大实务案例分析④
粤建职校官方微信公众号
微信扫描关注粤建职校公众号,
获取最新考试资讯、行业动态
以及考试学习辅导资料与真题
还有精品学习课程等您来咨询!